赔偿
无法使用厂房和附属设施或造成乙方损失的，甲方承诺应给予乙方同等金额的损失赔偿;甲方保证对乙方租赁厂房和附属设施在保修期内的质量问题及时响应整改。 ②如乙方未按期达到协议约定设计产能，甲方有权根据协议
行政复议决定，判决县政府对汇能公司的光伏电站恢复原状、并赔偿经济损失。
一审法院经审理，判决驳回汇能公司的诉讼请求。
汇能公司不服，提起上诉，请求撤销原审法院判决、改判支持汇能公司原审诉讼请求。
法院：虽是
违建，但非仅因企业自身原因造成，应依法予以赔偿
二审法院山东高院经审理认为，该案中，虽然汇能公司在某自然保护区内建设光伏发电项目违反了有关法律、法规及环保政策规定，属违法建设项目，但并非仅因汇能公司
主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下罚款;情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。 二 扶持建筑节能材料 支持分布式能源 意见稿中提
的责任
工程合同通常会对承包人的工期延误约定一定的违约责任，像风电、光伏等新能源项目为确保项目能取得预期的电价，除约定承包人工期延误需承担工期延误违约金外，还约定需赔偿不能按时并网导致无法取得约定
电价的电费损失赔偿责任。如因新冠肺炎疫情导致承包人不能按时竣工，根据上文分析，承包人应予以免责，无需承担工期延误的违约责任，包括合同约定的违约金及赔偿金。
对于工期延误产生的费用损失应当由发包人
延误的责任
工程合同通常会对承包人的工期延误约定一定的违约责任，像风电、光伏等新能源项目为确保项目能取得预期的电价，除约定承包人工期延误需承担工期延误违约金外，还约定需赔偿不能按时并网导致无法取得
约定电价的电费损失赔偿责任。如因新冠肺炎疫情导致承包人不能按时竣工，根据上文分析，承包人应予以免责，无需承担工期延误的违约责任，包括合同约定的违约金及赔偿金。
对于工期延误产生的费用损失应当由发
需中国组件企业弥补。而如果中国光伏组件厂不能复工，不能满产，全球4月前后的光伏项目安装都会成问题。 光伏海外客户都是行业集中大客户，是按项目下订单计划生产的，一季度如果停产交不上货，不仅可能面临要赔偿
面临巨额赔偿!EPC利润微薄，这一个赔偿，甚至可能让企业破产。这种情况下，不排除个别企业抱侥幸心理，冒险开工。 因此，建议光伏行业的相关管理部门，根据突发的实际情况，出于对生命安全的尊重，切实
采取安全措施危及电力设施安全的，由电力行政管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。
第六十条 违反本条例第四十九条第一项、第二项、第六项规定，供电企业拒绝供电、中断供电，或者对用户投诉、咨询推诿
损失的，应当依法承担赔偿责任。
违反本条例第四十九条第四项规定，未按照国家和省核准的电价和用电计量装置的记录计收电费，由市场监督管理部门给予警告，并责令供电企业为用户更换合格的用电计量装置;多收
近日，山东省最高人民法院分析微山县强制拆除100MW光伏电站一案。
微山县汇能光伏电站公司
诉微山县政府、济宁市政府行政强制执行及行政赔偿案
(一)基本案情
2016年1-4月，微山县汇能
、并网发电或赔偿其经济损失755513311元。
(二)裁判结果
济宁市中级人民法院一审判决驳回了光伏公司的诉讼请求。光伏公司不服，提起上诉。
山东省高级人民法院二审认为，被诉强制执行决定认定
为首当其冲; -重建光伏电站成刚需 光伏电站一般都与房屋一起参加保险。在山火中受损的房屋建筑及光伏系统，重建时应该能得到保险公司的赔偿(是否属于自然灾害免责?)。 以上两方面，地面光伏电站也不例外
